Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) in v zvezi z drugim odstavkom 94. člena in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) izdaja Vlada Republike Slovenije

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelala ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, pod številko projekta 34/03, novembra 2008.

(1) Ta uredba določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev daljnovoda, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično in krajinsko oblikovanje, zasnove projektnih rešitev križanj prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev križanj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v kartografskem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije ter pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Mestni občini Murska Sobota, Občini Moravske Toplice in Občini Puconci.
(3) Oznake, navedene v 6., 7., 11., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 28. in 30. členu te uredbe, so oznake objektov iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta, na katerem se izvedejo trajni objekti in ureditve, potrebne za izvedbo državnega lokacijskega načrta, predstavlja koridor nadzemnega voda v širini 30 m, ki je ponekod razširjen na območjih dovoznih poti, in koridor podzemnega voda v širni 6,5 m.
(2) Ureditveno območje iz prejšnjega odstavka obsega parcele ali dele parcel z naslednjimi parcelnimi številkami, navedenimi po katastrskih občinah:
a) ureditveno območje nadzemnega voda 2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci (v nadaljnjem besedilu: daljnovod):
– k. o. Murska Sobota: 110/2, 110/3, 110/4, 3156/5, 3576/4, 3576/7,3576/11, 3755, 3758/1, 3758/2, 3760, 3761, 3762, 3770, 3772, 3778, 3779, 3783, 3790/3, 3790/4, 3790/6, 3790/7, 3794/1, 3794/2, 3795/1, 3795/2, 3796/2, 3796/3, 3797/2, 3797/4, 3798/1, 3798/2, 3800/1, 3800/2, 3801/1, 3801/2, 3802/3 in 5351/1;
– k. o. Nemčavci: 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 72, 400, 417, 418, 419, 423, 424, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 528, 529, 532, 535, 536, 539/12, 539/14, 539/15, 544, 545, 546, 565 (pot), 566 (jarek), 572, 573, 589, 590, 592, 594, 597, 599, 600 in 602;
– k. o. Martjanci: 460, 461 in 459;
– k. o. Markišavci: 29, 30, 31, 32, 33, 34 in 36;
– k. o. Puconci: 736, 1050/1, 1058, 1060, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1071/1, 1095, 1099/2, 1100, 1101, 1102, 1106, 1105, 1107/2, 1107/1, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1112/1, 1112/2, 1114/1, 1114/2, 1115, 1116/1, 1116/2, 1144, 1581/1 in 1589;
– k. o. Sebeborci: 10, 59, 66, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2075, 2088, 2091, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2120/1, 2243/2 in 2247;
– k. o. Vaneča: 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 738, 739, 821, 822, 823, 942, 943, 944, 945, 947/1, 947/3, 951, 952, 953, 954, 955, 1308, 1310, 1311, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1345, 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1726, 1800, 1801, 1806, 1807, 1808/1, 1808/2, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1825, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1850/1, 1851, 1852/1, 1872/1 in 1872/2;
– k. o. Moščanci: 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1978, 1984, 1985,1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2050, 2051 in 2198;
– k. o. Dankovci: 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 385, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 558, 1219, 1220, 1221, 1225, 1226, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1238, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253, 1388, 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1509, 1510, 1511, 1515, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1562, 1567/4, 1567/8 in 1567/10;
b) območja stojnih mest stebrov:
– k. o. Murska Sobota: 110/3, 3576/7, 3755 in 3778;
– k. o. Nemčavci: 63, 64, 69/1, 72, 418, 419, 481, 517, 529 in 539/15;
– k. o. Markišavci: 30;
– k. o. Puconci: 1064, 1065, 1102, 1112/1 in 1114/1;
– k. o. Sebeborci: 10, 59, 2046, 2047, 2088, 2105 in 2120/1;
– k. o. Vaneča: 110, 111, 115, 119, 822, 823, 944, 945, 955, 1314, 1353, 1360, 1808/1, 1808/2, 1819 in 1838;
– k. o. Moščanci: 1285, 1290, 1995, 1996, 2012, 2037, 2039 in 2042;
– k. o. Dankovci: 127, 128, 373, 535, 540, 549, 1225, 1232, 1236, 1243, 1245, 1253, 1393, 1510 in 1523;
c) območja dostopnih poti do stebrov:
– k. o. Murska Sobota: 3778;
– k. o. Nemčavci: 67, 69/1, 70, 72, 517, 518, 539/12, 539/14 in 539/15;
– k. o. Markišavci: 29;
– k. o. Puconci: 1065, 1101, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2 in 1112/1;
– k. o. Sebeborci: 10;
– k. o. Vaneča: 95, 98, 110, 115, 944, 953, 955, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1359, 1360, 1808/1, 1808/2, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1820, 1851, 1872/1 in 1872/2;
– k. o. Moščanci: 1285, 1290, 2013, 2034 in 2037;
– k. o. Dankovci: 128, 373, 539, 549 in 1567/4;
d) ureditveno območje podzemnega voda 2 × 110 kV Murska Sobota–Mačkovci (v nadaljnjem besedilu: podzemni vod):
– k. o. Dankovci: 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 138/2 in 1566;
– k. o. Mačkovci: 1070, 1182, 1201, 1202, 1203, 1204, 1210, 1212, 1233, 1238, 1239, 1241, 1242, 1243, 1256 in 1265.

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje nadzemnega voda, vključno s stebri in ozemljitvami,
– območje podzemnega voda z ozemljitvami,
– območja dostopnih poti do stebrov za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda in stebrov,
– območja parcel, na katerih se zaradi gradnje in vzdrževanja daljnovoda poseka gozd ali grmičevje, in
– območja križanj, prestavitev in drugih ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav.

V ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta so glede na zasedbo in omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:
– zemljišča v koridorju nadzemnega voda, razen zemljišč stojnih mest stebrov: zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje ali se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z zahtevami lokacijskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe;
– zemljišča v koridorju podzemnega voda: zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje ali se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z zahtevami lokacijskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe;
– zemljišča v območjih stojnih mest stebrov, ki so znotraj koridorja daljnovoda: območja stojnih mest stebrov so območja izključne rabe. Namenska raba zemljišč, kjer stojijo temelji stebra, se spremeni, upoštevajo se pogoji izključene rabe;
– zemljišča dostopnih poti do stebrov, ki so predvidene znotraj koridorja daljnovoda in zunaj njega, in sicer od koridorja daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje: zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje ali se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z zahtevami državnega lokacijskega načrta, namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe;
– zemljišča preostalih ureditev: način urejanja in vzdrževanja gozdnega roba, preureditve druge obstoječe infrastrukture zaradi tehničnih zahtev gradnje nadzemnega voda: namenska raba teh zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe.

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta zajema koridor daljnovoda v celotni dolžini in razširitve koridorja na nekaterih delih z območji, potrebnimi za dostopne poti, zaradi gradnje daljnovoda, ki segajo iz koridorja daljnovoda.
(2) Načrtovani daljnovod je dvosistemski, nazivne napetosti 2 × 110 kV. Izvede se v dveh odsekih: od razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Murska Sobota do Dankovcev kot nadzemni vod ter od Dankovcev do RTP Mačkovci kot podzemni vod.
(3) Nadzemni vod od RTP Murska Sobota do stebra številka 63 je dolg 13484 m. Širina koridorja znaša 30 m (2 × 15 m, levo in desno od osi daljnovoda). Nadzemni vod ima 46 nosilnih in 17 napenjalnih stebrov (skupaj 63) z naslednjimi tehničnimi značilnostmi:
– jeklena predalčna konstrukcija,
– dvosistemski stebri z obliko glave »sod«,
– ozemljitev,
– skupna višina stebrov od 17,5 do 32 m,
– štirje betonski temelji na koti terena velikosti 1 x 1 m na skupni površini 6 x 6 m.
(4) Podzemni vod od stebra št. 63 v Dankovcih do RTP Mačkovci je dolg 751 m. Širina koridorja znaša 6,5 m, od tega je izkopa za zemeljski kabel 1,5 m. Kabli so položeni v trikotu, nameščeni v obbetonirane cevi v globini od 1,3 do 1,5 m. Pri križanju obstoječe podzemne infrastrukture sta globina in širina prilagojeni dejanskemu stanju.
(5) V začetnem delu, po izstopu iz RTP Murska Sobota, poteka trasa preko ureditvenega območja mesta Murska Sobota, ki je v tem delu še nepozidano. V nadaljevanju prečka kmetijska zemljišča, po vzhodnem robu industrijske cone. Po prečkanju regionalne ceste II. reda številka 442 Martjanci–Lendava, regionalne ceste I. reda št. 232 Murska Sobota–Hodoš in lokalne ceste Rimska Čarda–Puconci preide na prvo teraso Goričkega in se pri stebru št. 25 priključi trasi obstoječega daljnovoda 35 kV Murska Sobota–Mačkovci, ki bo na odseku od RTP Murska Sobota do Moščancev odstranjen. Za stebrom št. 33 trasa daljnovoda ponovno prečka regionalno cesto I. reda Murska Sobota–Hodoš in preide v dolino Mačkovskega potoka. Poteka ob železniški progi Puconci–Hodoš in večkrat prečka Mačkovski potok.
(6) Podzemni vod od stebra št. 63 v Dankovcih do RTP Mačkovci je dolg 751 m. Trasa podzemnega voda poteka ob vzhodnem robu železniške proge Puconci–Hodoš. Železniško progo kabel prečka pod železniškim mostom čez Mačkovski potok. V nadaljevanju prečka še regionalno cesto I. reda Murska Sobota–Hodoš in poteka po njenem zahodnem robu do RTP Mačkovci.
(7) Daljnovod je pred neposrednim udarom strele zaščiten z zaščitno vrvjo. Vsak steber se ozemlji. Stebri nadzemnega voda se ozemljijo z izvedbo v štirih krakih.

(1) Vključitev nadzemnega voda v RTP Murska Sobota se izvede v koridorju 35 kV daljnovoda, ki se po izgradnji 2 × 110 kV daljnovoda Murska Sobota–Mačkovci predela na napetost 20 kV. Odstrani se prečna daljnovodna zveza 35 kV daljnovoda Murska Sobota–Ljutomer, ki se kabelsko uvede v RTP. V prvi fazi se izvede en sistem na ravni 20 kV in en sistem na ravni 110 kV do stebra št. 5, kjer se priključi daljnovod 110 kV Murska Sobota–Lendava.
(2) Obstoječe konzole se priredijo za obešanje dveh 20 kV sistemov. Namestijo se medfazni distančniki, da se doseže zahtevana razdalja med 20 kV vodniki.
(3) Vključitev podzemnega kabla v RTP Mačkovci se izvede po obstoječih kabelskih kinetah v obstoječo zgradbo na proste vodne celice. V drugi fazi se na RTP Mačkovci zgradi novo stikališče, ki pa ni predmet tega lokacijskega načrta.

(1) V koridorju daljnovoda velja omejena raba v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične normative za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV, s katerimi so predpisani obvezni odmiki grajenih in naravnih objektov.
(2) Rabo in posege v prostor je z vidika vplivov elektromagnetnega sevanja dopustno izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju. V koridorju so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov, kmetijske in gozdno gospodarske prostorsko ureditvene operacije in ureditve za urejanje vodnega režima. Dopustna je postavitev montažnih ograj in urbane opreme. Posegi v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja nadzemnega voda. Za vse posege v koridorju je treba pridobiti soglasje lastnika objekta ali izvajalca obvezne gospodarske javne službe prenosa električne energije.
(3) Za stebre se uporabi prosojna predalčna konstrukcija. Pri določanju barv stebrov je treba upoštevati značilnosti ozadja (gozdni rob – olivno zelena barva RAL 6003).
(4) K stebrom na trasi daljnovoda se zgradijo nove dostopne poti ali pa se uporabijo obstoječe v prostoru, ki omogočijo dostop terenskim vozilom ali strojem, potrebnim za izvedbo vseh gradbenih in montažnih del (temeljenje, dovozi konstrukcije stebrov, opreme, namestitev opreme, napenjanje vrvi).

(1) Širina koridorja zemeljskega voda je 6,5 m. V območju prečkanja železniške proge pod mostom se koridor zoži na 3,0 m.
(2) Rabo in posege v prostor je z vidika magnetnega sevanja dopustno izvajati v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. V koridorju ni dopustno graditi objektov iz prvega območja povečanega varstva pred sevanjem ali določiti rabe prostora za dejavnosti, ki bi povzročale daljše zadrževanje ljudi na tem območju. V koridorju so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov. Posegi v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja podzemnega kabla. Zaradi varstva podzemnega kabla pred poškodbami je treba pri izvajanju kakršnih koli naknadnih posegov v koridorju upoštevati višinski potek kablovoda. Za vse posege v koridorju je treba pridobiti soglasje lastnika objekta ali izvajalca obvezne gospodarske javne službe prenosa električne energije.
(3) Prečkanje železniške proge pod mostom čez Mačkovski potok se izvede v skupnem izkopu z obstoječim zemeljskim kablom 35 kV.

(1) Vsi poseki gozdne vegetacije se izvedejo selektivno. V koridorju daljnovoda se na podlagi načrta sečnje, ki se izdela v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, odstrani le drevesna vegetacija, ki presega zahtevano varnostno višino ali odmike, povečane za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovna vegetacija se ohrani. Kot omilitveni ukrep je predvidena sanacija gozdnih robov z zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne vegetacije. Robovi presek ne smejo biti ravni, ampak valoviti in višinsko razčlenjeni. Odseki s predvideno sanacijo so razvidni iz kartografske priloge št. 4 »Načrt umestitve načrtovanih ureditev v prostor«.
(2) Po postavitvi stebrov se površina med vogalnimi temelji povrne v prvotno stanje. Stebri, ki so v bližini potočne vegetacije ob Mačkovskem potoku, se obsadijo z avtohtono grmovno vegetacijo.
(3) Pri trasi daljnovoda čez odprte površine (travnike, pašnike in podobna zemljišča) se ob zasaditvi ob podnožju stebrov sadijo nižje grmovnice, ki zakrijejo betonske temelje stebrov in hkrati ne omejujejo dostopa. Pri poteku daljnovoda preko zaraščene površine je iz varnostnih razlogov treba posekati višje rastoče drevje. Gozdna poseka v koridorju ima v vzdolžni smeri razgibane robove, da povezuje posamezne jase v gozdnem prostoru. V prečnem prerezu je poseka oblikovana tako, da se pod daljnovodom ohrani nižje grmičevje, proti robom poseke pa se višina vegetacije postopno dviga. S prehodom se zaščiti na novo nastali gozdni rob.
(4) Pri vseh zasaditvah se upoštevajo naravne danosti prostora (tla, naklon, meteorološko-podnebni dejavniki), od katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst rastlin. Pri načrtovanju zasaditve se predvidijo avtohtone vrste vegetacije, ki uspevajo v bližnji okolici. Vzdrževanje poseke poteka brez uporabe herbicidov, le z občasnim obrezovanjem ali odstranitvijo previsoko zrasle vegetacije.
(5) V sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela tudi načrt krajinske arhitekture.

(1) Vsa križanja cest se izvedejo v skladu s pogoji upravljavcev cest. V sklopu izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela projekt križanj daljnovoda s cestami, ki mora zajeti tudi vse posege daljnovoda v varovalni pas ali cestno telo. Zagotovijo se ustrezne višine najnižjega vodnika nad cesto, ki znaša 7 m.
(2) Daljnovod križa naslednje obstoječe državno prometno omrežje:
– regionalna cesta II. reda št. 442 Martjanci–Dobrovnik–Dolga vas na odseku med stebroma št. 13 in 14;
– regionalna cesta I. reda št. 232 Murska Sobota–Hodoš na treh odsekih med stebri št. 16 in 17, 25 in 26 ter 33 in 34.
(3) Daljnovod križa naslednje obstoječe lokalne ceste in javne poti:
– lokalna cesta št. 269070 Murska Sobota–Noršinci–Ivanci (Noršinska cesta v Murski Soboti) na odseku med stebroma št. 3 in 4;
– lokalna cesta št. 333210 od regionalne ceste št. 232 pri Rimski čardi do Puconcev na odseku med stebroma št. 20 in 21;
– lokalna cesta št. 333070 od regionalne ceste št. 232 na Sebeborskih njivah do Puconcev na odseku med stebroma št. 24 in 25;
– lokalna cesta št. 833960 od regionalne ceste št. 232 v naselju Vaneča do zahodnega dela naselja Vaneča na odseku med stebroma št. 37 in 38;
– lokalna cesta št. 833950 od regionalne ceste št. 232 v naselju Vaneča do zaselka na zahodni strani železniške proge na odseku med stebroma št. 40 in 41;
– lokalna cesta št. 333130 od regionalne ceste št. 232 v naselju Moščanci do Pečarovec na odseku med stebroma št. 47 in 48;
– lokalna cesta št. 834450 od regionalne ceste št. 232 v naselju Dankovci od zaselka na zahodni strani železniške proge na odseku med stebroma št. 51 in 52.
(4) Križanje podzemnega kabla z regionalno cesto I. reda št. 232 Hodoš–Petrovci–Murska Sobota v Mačkovcih se izvede pravokotno na cesto, na ustrezni globini najmanj 1,5 m in v zaščitni cevi z obbetoniranjem. Pri izvedbi prečkanja se predvidijo instalacijski jaški.

(1) Vsa križanja se izvedejo v skladu s pogoji upravljavcev železnice. Zagotovijo se ustrezne višine najnižjega vodnika nad železniškimi tiri, ki znaša 7 m.
(2) Križanje podzemnega voda z železniško progo Murska Sobota–Hodoš–državna meja v Mačkovcih se izvede vzporedno s cevmi, v katerih poteka obstoječi 35 kV daljnovod. Križanje se izvede pod mostom železniške proge čez Mačkovski potok, vzporedno s potokom.

Dostopne poti do trase daljnovoda in stebrov se med gradnjo in vzdrževanjem uredijo po javnih cestah in dovoznih poteh, po zemljiščih v koridorju daljnovoda ter po novih poteh izven koridorja ali v ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta.

(1) Pri križanjih daljnovoda z vodovodi in kanalizacijo se upošteva varnostna višina za naseljene kraje, ki znaša 9,0 m.
(2) Na mestih križanj je treba upoštevati tehnične pogoje in pogoje upravljavcev posameznih komunalnih vodov in naprav. V sklopu izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba vsa križanja in vzporedne poteke daljnovoda s komunalnimi vodi obdelati in podati ustrezne tehnične rešitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen komunalni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda.
(3) Daljnovod križa obstoječi vodovod ob Noršinski ulici v Murski Soboti na odseku med stebroma št. 3 in 4 ter povezovalni vodovod Puconci–Vaneča med stebroma št. 33 in 34 in priključne cevovode med stebri št. 45 in 46 ter št. 57 in 58.
(4) Zemeljski vod poteka vzporedno z načrtovanim vodovodom v Dankovcih od stebra št. 60 do križanja z železniško progo.
(5) Daljnovod križa kanalizacijsko omrežje med stebri št. 3 in 4 (kanal v Noršinski ulici v Murski Soboti) ter med stebri št. 10 in 11 (kanal iz Martjancev).

(1) Križanje nadzemnega voda z obstoječimi 20 kV in 35 kV daljnovodi in ostalim nizkonapetostnim omrežjem je treba izvesti nad obstoječimi daljnovodi. Varnostna višina znaša 2,5 m. Križanje se izvede z ojačeno izolacijo.
(2) Vzporedni potek nadzemnega voda z obstoječim 35 kV daljnovodom je treba izvesti v osnem odmiku 20 m.
(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim 35 kV podzemnim kablom pred RTP Mačkovci je treba izvesti pod elektroenergetskim kablom, najmanj 0,5 m.
(4) Zemeljska dela v pasu 2 × 1,5 m glede na os obstoječega podzemnega 35 kV elektroenergetskega kabla v delu prečkanja železniške proge je treba izvajati ročno, v dogovoru in navzočnosti pooblaščenega predstavnika upravljavca energetskega kabla, pri izvajanju del pa je treba upoštevati njegove dodatne zahteve. Zasipavanje odkopanega energetskega kabla se sme izvesti šele, ko pooblaščeni predstavnik upravljavca podzemnega elektroenergetskega kabla pisno potrdi, da je energetski kabel nepoškodovan ali da je poškodba sanirana.
(5) Daljnovod križa naslednje elektroenergetsko omrežje:
– daljnovod 20 kV Murska Sobota–Dobrovnik na odsekih med stebri št. 1 in 2 ter št. 3 in 4;
– daljnovod 20 kV Martjanci na odseku med stebroma št. 14 in 15;
– daljnovod 35 kV Murska Sobota–Mačkovci na odsekih med stebroma št. 17 in 18;
– daljnovod 20 kV Murska Sobota–Puconci na odsekih med stebri št. 18 in 19 ter št. 21 in 22;
– daljnovod 20 kV Puconci–Sebeborci na odseku med stebroma št. 23 in 24;
– daljnovod 20 kV Puconci–Moščanci na odsekih med stebroma št. 33 in 34;
– daljnovod 20 kV Moščanci na odsekih med stebroma št. 47 in 48;
– daljnovod 20 kV Moščanci–Moščanci na odseku med stebroma št. 49 in 50;
– daljnovod 20 kV Dankovci na odseku med stebroma št. 55 in 56.
(6) Daljnovod poteka vzporedno z obstoječim daljnovodom 35 kV na odsekih med stebroma št. 25 in 30 v dolžini 1351 m in vzporedno z obstoječim 20 kV daljnovodom med stebroma št. 54 in 55 v dolžini 170 m.
(7) Križanje podzemnega kabla z nizkonapetostnim zemeljskim vodom v Dankovcih se izvede pod elektroenergetskim kablom (vsaj 0,5 m).

(1) Pri križanjih daljnovoda z vodi telekomunikacijskega omrežja se upošteva varnostna višina, ki ne sme biti manjša od 3 m. Izolacija mora biti električno in mehansko ojačena. Kot križanja praviloma ne sme biti manjši od 45°, izjemoma 30°.
(2) Križanja nadzemnega voda s telekomunikacijskim vodom Murska Sobota–Martjanci na odseku med stebroma št. 13 in 14 ter lokalnimi telekomunikacijskimi vodi med stebri št. 43 in 44 ter št. 58 in 59 se izvedejo nad obstoječimi vodi v predpisani varnostni višini.

(1) Znotraj koridorja daljnovoda je dopustna omejena raba v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične normative za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih objektov.
(2) Po izgradnji daljnovoda se odstrani 35 kV daljnovod Murska Sobota–Mačkovci na odseku od RTP Murska Sobota do odcepa za RTP Moščanci–trgovina (vzporedno s stebrom št. 48). Odsek od Moščancev do RTP Mačkovci se priredi za napetost 20 kV.

(1) Kmetijska zemljišča se po končani gradnji daljnovoda kar najbolj usposobijo za kmetijske namene.
(2) Investitor mora omogočiti lastnikom dostop na njihova kmetijska zemljišča med gradnjo daljnovoda in po njej.
(3) Gradbena in montažna dela na kmetijskih zemljiščih je treba izvajati izven obdobij najbolj intenzivnih kmetijskih opravil.
(4) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je treba upoštevati naslednje pogoje:
– v neposredni bližini daljnovoda je treba v največji možni meri ohraniti obstoječo gozdno zarast;
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti;
– sečnja gozda med gradnjo in vzdrževanjem roba preseke morata biti izvedena strokovno. Sečnja se izvaja po odkazilu sečnje pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove;
– sečnje v koridorjih daljnovoda je treba izvesti selektivno, le do zahtevane varnostne višine ali odmikov, povečane za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovno vegetacijo je treba ohraniti;
– če sta poškodovana gozd in gozdni rob, morata biti ustrezno sanirana. Uporabljati je treba avtohtone vrste, v ustrezni sestavi;
– za zaščito dreves na robu koridorja se med gradnjo po potrebi postavi zaščitna ograja;
– za vsa dela v gozdnem prostoru in posege v gozdni prostor je treba h gradbenemu dovoljenju obvezno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove;
– omogočiti je treba dostope do gozdov med gradnjo in po njej ter ohraniti obstoječe gozdne prometnice in pretok vodotokov.
(5) Investitor mora med gradnjo in po izvedbi posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kakor doslej.

Za varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti je treba poleg pogojev, navedenih v prejšnjem členu, upoštevati še naslednje pogoje:
– odstranitev vegetacije in gradbena dela na trasi je treba izvajati izven razmnoževalnih ciklusov živali (ptice, dvoživke);
– na odsekih, kjer se trasa približa Mačkovskemu potoku ali prečka njegove pritoke, se obvodna vegetacija ohranja v celoti. Sekanje vegetacije ni dopustno, po potrebi se previsoko zrasla vegetacija le obreže;
– vse posege v obvodno vegetacijo Mačkovskega potoka se izvaja pod vodstvom arborista s certifikatom ISA (International Society of Arboriculture);
– stebri v bližini obstoječe zarasti se dodatno obsadijo z avtohtonimi grmovnicami;
– pri gradnji stebrov št. 5, 6, 7, 8, 37 in 38 se obseg gradbišč zmanjša na najmanjšo možno velikost. Pri sanaciji območja ob stebrih je treba zagotoviti ekstenzivno rabo travnika;
– za preprečevanje zaletavanja ptic v vodnike se na celotni trasi na ozemljitveni kabel namestijo plastične spirale;
– ob Mačkovskem potoku se ohranijo debla z dupli, kot omilitveni ukrep se na debla na odseku trase med stebri št. 35 in 40 namesti 5 (pet) netopirnic iz lesobetona. Namesti jih strokovnjak za netopirje;
– med gradnjo je prepovedano vsakršno poseganje v potoke in njihov obrežni pas, še posebej to velja za Mačkovski potok.

Od stebra št. 31 do RTP Mačkovci poteka trasa daljnovoda po območju krajinskega parka Goričko in varstvenega območja Natura 2000. Na tem območju se dosledno upoštevajo vsi pogoji iz prejšnjega člena ter naslednji splošni pogoji:
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča;
– prepovedano je izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnega koli materiala, saj to pomeni spremembe bivalnih razmer redkih in ogroženih živalskih vrst;
– posegi in gradbena dela na območjih mokrišč, vodotokov z obrežji in na ravnicah se ne smejo izvajati v času gnezditvene sezone ptic in v času reprodukcije dvoživk (od marca do oktobra).

(1) Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Površine, ki so bile med gradnjo razgaljene, je treba ponovno zatraviti ali zasaditi.
(2) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba določiti način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Prst je treba uporabiti za sanacijo opustošenih in poslabšanih tal.
(3) Gradbene posege s težkimi stroji je treba izvajati v suhem vremenu.
(4) Pri izkopih gradbenih jam za temelje stebrov in za podzemni kabel je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo ali podtalnico.

(1) Zaradi gradnje daljnovoda se kakovost voda in vodni režim znotraj ureditvenega območja ne sme poslabšati.
(2) Pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije in pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti območju na odsekih, kjer trasa prečka Mačkovski potok, in na odsekih, kjer trasa prečka pritoke (jarke) Mačkovskega potoka.
(3) Na delih trase, kjer se trasa daljnovoda približa strugi Mačkovskega potoka, je dostope, izvedbo temeljev in napenjanje vodnikov treba izvesti tako, da niso poškodovane brežine potoka, in s čim manj posegi v obvodno rastlinje.
(4) Pri izkopih gradbenih jam za temelje stebrov in za podzemni kabel je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo ali podtalnico.
(5) Potek kabla pod železniškim mostom vzporedno z Mačkovskim potokom je treba označiti s trajnimi točkovnimi oznakami ustreznega označevalnega sistema.
(6) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vode in vodni režim, je v skladu s predpisi, ki urejajo vode, treba pridobiti vodno soglasje.

(1) Trasa daljnovoda ne posega v zavarovana ali za zavarovanje predlagana območja kulturne dediščine.
(2) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi ter komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ki jo bo morebiti treba prestaviti med gradnjo.
(3) Med izvedbo zemeljskih del je na celotni trasi potreben arheološki nadzor zaradi določitve možnih arheoloških točk na lokacijah stebrov. Natančen arheološki nadzor je potreben pri gradnji temeljev za stebre št. 20, 21 in 22 zaradi bližine zavarovanega območja kulturne dediščine EŠD 6761 (eneolitska naselbina).
(4) Na območju kapele v Vaneči (EŠD 24617) se za zmanjšanje vidnega vpliva stebra št. 34 ob pokopališkem zidu zasadi pas drevja.
(5) Vsa morebitna odstopanja od trase daljnovoda je treba uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor.

(1) Posebni aktivni ukrepi med obratovanjem daljnovoda niso potrebni.
(2) Med gradnjo ne smejo biti presežene zakonsko določene ravni hrupa, upoštevani morajo biti naslednji ukrepi za varovanje pred hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti,
– hrupna dela se morajo izvajati med 7. in 19. uro.

(1) Ugotovljeno je, da sta efektivna vrednost električne poljske jakosti in efektivna vrednost gostote magnetnega pretoka kot posledica delovanja daljnovoda 2 × 110 kV manjši od priporočenih mejnih vrednosti, zato posebni ukrepi za zmanjšanje elektromagnetnega sevanja niso potrebni.
(2) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo upoštevati predpise, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, in biti načrtovani ter izvedeni tako, da so vplivi na okolje čim manjši. Pri polaganju podzemnega kabla je treba upoštevati ustrezno fazno zaporedje vodnikov in zagotoviti ustrezne odmike od stanovanjskih objektov na območju naselja Dankovci.

(1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero je treba upoštevati predpise, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da bo čim bolj preprečeno dodatno onesnaženje zraka, na kar vpliva izbira delovnih strojev in vozil ter vremenskih razmer med gradnjo. Po potrebi je treba poskrbeti za:
– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in prevoznih poti v suhem in vetrovnem vremenu,
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč,
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine,
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne sme poslabšati. Pri prehodu podzemnega kabla v nadzemni vod in obratno je treba upoštevati zadostne odmike drugih objektov od stebrov.
(2) Varstvo pred požarom pri nadzemnem vodu mora biti zagotovljeno z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov in z uporabo negorljivih materialov na objektih pod daljnovodom.

(1) Stebra št. 1 in 2 ter stebri od št. 4 do 15 so na poplavnih območjih. Na poplavnem območju niso dovoljeni posegi ali dejavnosti, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
(2) Gradbena dela se ne smejo izvajati na poplavljenih zemljiščih.
(3) Na območjih zahtevnejših protierozijskih ukrepov niso dovoljeni posegi, ki pospešujejo erozijo in oblikovanje hudournikov.
(4) Pri dimenzioniranju stebrov je treba upoštevati 6. in 7. stopnjo intenzitete po MCS-lestvici na potresnih območjih.

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta ne posega v območja ali objekte, pomembne za obrambo, zato posebni ukrepi za obrambo niso predvideni.
(2) Na celotni trasi je treba zagotoviti rezervacijo para optičnih vlaken v zaščitni vrvi za obrambne potrebe s priključki ali odcepi, ki se določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(1) Daljnovod v dvosistemski izvedbi se v celoti zgradi naenkrat od RTP Murska Sobota do RTP Mačkovci. V RTP Murska Sobota se priključi nadzemno na obstoječe daljnovodno polje na severni strani z obstoječimi portali. V RTP Mačkovci se priključi podzemno z uvedbo kablov po obstoječih kabelskih kinetah.
(2) Pred začetkom gradnje na lokaciji posameznega stebra daljnovoda se uredi dostopna pot do njega.
(3) Prestavitve ali preureditve nadzemnih vodov s kabliranjem ali preureditve druge križane infrastrukture se praviloma izvedejo pred namestitvijo vodnikov daljnovoda, razen kjer je to treba izvesti pred temeljenjem stebrov.

(1) Investitor zagotovi celostni načrt monitoringa med gradnjo in obratovanjem daljnovoda, ki mora upoštevati študijo »Dopolnjeno poročilo vplivov na okolje (IBE, d. d., Ljubljana, št. D794-A410/19D, junij 2004)«, ki je med strokovnimi podlagami. S stališča posebnih varstvenih območij (Natura 2000) je potreben monitoring med obratovanjem za habitatne tipe, ukrajinskega potočnega piškurja, velikega studenčarja, močvirskega krešiča, netopirjev in ptic.
(2) Investitor mora zagotoviti naravovarstveni nadzor med gradnjo. Uvodni in seznanitveni sestanek izvajalca naravovarstvenega nadzora in izvajalcev pripravljalnih in gradbenih del mora biti še pred začetkom vsakršnih del.
(3) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi ter uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in trajnih obratovalnih spremljanj elektromagnetnega sevanja in hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje. Rezultati monitoringa so javni.
(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi.

(1) Investitor daljnovoda mora zagotoviti izvajanje naslednjih zahtev:
– zmanjšati obseg gradbišč na najmanjšo možno velikost,
– preprečiti spiranje goriv in maziv v tla in podtalnico,
– pretakanje goriv in maziv se mora izvajati na za to določenih in ustrezno urejenih ploščadih s peskolovi in lovilci olj,
– pred izdajo gradbenega dovoljenja je treba izdelati strokovno oceno o vplivu neionizirajočega sevanja na ljudi,
– pred pričetkom pripravljalnih del ali gradnje je treba pripraviti fotografsko in filmsko dokumentacijo celotne trase,
– pri zemeljskih delih (izkopu temeljev za stebre in izkopu na območju kabelske izvedbe) je potreben geološki naravovarstveni nadzor.
(2) Za varstvo kulturne dediščine mora investitor zagotoviti še:
– pripravo strokovnih podlag, ki obsegajo arheološki terenski pregled zaradi določitve možnih arheoloških točk na lokacijah stebrov, in
– stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na celotni trasi daljnovoda.
(3) Investitor mora Ministrstvu za kulturo in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije poslati:
– pregledne situacijske načrte,
– krajinsko-ureditveni načrt,
– načrt premikov obstoječe infrastrukture (na celotni trasi) in
– načrt gradbišč in deponij viškov materiala na celotni trasi.

(1) Pri gradnji kabelske izvedbe daljnovoda ob železniški progi je treba izpolniti naslednje pogoje:
– pred pričetkom del sondirati in zakoličiti obstoječe telekomunikacijske kable;
– dela ob železnici izvajati pod nadzorom upravljavca;
– po končanih delih upravljavcu dostaviti detajl križanja kabla z železniško progo in telekomunikacijskimi kabli ter dokazilo o vrisu daljnovodnega kabla v zemeljski kataster.
(2) Pred projektiranjem je treba evidentirati obstoječe telekomunikacijske vode, ki jih prečka daljnovod, ter skupaj z upravljavci določiti ukrepe za zaščito. Dela pri prečkanju telekomunikacijskih vodov se izvajajo pod nadzorom upravljavcev. Upravljavcem je treba po izvršenih delih dostaviti dokumentacijo izvršenih del.
(3) Pred izdelavo projektne dokumentacije se preveri potreba po izdelavi študije vpliva inducirnih napetosti na plinovod ter na podlagi rezultatov se predvidijo zaščitni ukrepi.
(4) Investitor mora pisno obvestiti podjetje Komunala Murska Sobota o pričetku del in naročiti zakoličenje vodovoda na območju križanja, ki se izvede po predhodno izdelanem detajlu. Zemeljska dela v vplivnem pasu vodovoda se smejo izvajati le v navzočnosti upravljavca vodovoda.

(1) Za potrebe gradbišč je treba v največji možni meri uporabljati že obstoječe komunikacije. Če je treba med gradnjo napraviti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, je treba pridobiti soglasje lastnika zemljišča in upoštevati trenutno rabo zadevnega in sosednjih zemljišč. Pred soglasjem lastnika mora izvajalec zagotoviti še soglasje naravovarstvenega nadzora.
(2) V fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati načrt prevoznih poti za gradnjo stebrov, za vlečenje kablov v podzemno kabelsko kanalizacijo, za podvrtavanje pod regionalno cesto in izvedbo kabla pod železnico ob Mačkovskem potoku.
(3) Obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po izgradnji so še:
– vse ceste in poti, ki bi lahko bile namenjene za obvoz ali prevoz med gradnjo, je treba pred začetkom del ustrezno urediti, po izgradnji daljnovoda pa sanirati morebitne poškodbe;
– objekte in infrastrukturne vode obnoviti ali popraviti, če bodo na njih med gradnjo daljnovoda nastale poškodbe zaradi izvajanja del;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– zemeljski material deponirati izven območja Mačkovskega potoka in njegovih pritokov;
– odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, nastale zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, in ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

Poleg obveznosti iz prejšnjega člena morajo investitor in izvajalci tudi:
– reševati pravico graditi na določenem zemljišču v sodelovanju z vsemi vpletenimi;
– nadomestiti izpad dohodka iz kmetijskih površin, ki so začasno izvzete iz kmetijske rabe;
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– kriti stroške zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličenja tras, spremembe tehnične dokumentacije, obstoječe infrastrukture in morebitnih poškodb, prekinitev prometa, nastalih zaradi izvedbe državnega lokacijskega načrta;
– sproti obveščati prebivalstvo na območju, kjer poteka trasa daljnovoda.

(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tej uredbi, se natančneje določijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za lociranje daljnovodnih stebrov se upoštevajo koordinate Gauss-Kruegerjevega geodetskega sistema, določene v prilogah državnega lokacijskega načrta. Dopustna so odstopanja od navedenih podatkov na podlagi določil geodetskega certifikata. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami tretjega odstavka tega člena.
(3) Dovoljeni so pomiki nosilnih stebrov za +/– 15,0 m v osi daljnovoda glede na določene koordinate stebrov.
(4) Dovoljeno odstopanje v višini stebrov znaša +/– 5% njegove absolutne višine.
(5) Pri uresničevanju državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetsko-tehničnega, tehnološkega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih ta odstopanja spadajo.

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) mestna občina Murska Sobota:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 89/04) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03);
b) občina Moravske Toplice:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje občine Moravske toplice (Uradni list RS, št. 43/03) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01, 92/03 in 48/04);
c) občina Puconci:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/04) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 94/02 in 97/04).

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.