Vaše trenutno stanje
- Zahtevano
- Analitika
- Oglaševanje
Prikaži podrobnosti
1. GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
----------------------------------------------------------------
Naziv banke
kraj in datum
upravičenec
Garancija št. ........
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike
Slovenije, številka ..........., z dne............, za nabavo
naslednjega blaga (izdelavo naslednje storitve):
1....................................
2....................................
3....................................
za potrebe naročnika ......................... je ponudnik dolžan
za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku
bančno garancijo v višini .............. % od vrednosti blaga
(storitve) kar znaša ................................. SIT.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih
primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene
veljavnosti, navedeni v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe
obvestil o sprjetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami
Navodil ponudniku
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro
izvedbo posla v skladu z določbami Navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega
pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez
kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku
navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega
ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer
ali primera gre.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po
zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali
delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro
izvedbo posla, vendar pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri
najugodnješe ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo
garantiranega zneska do .............., ta garancija preneha
veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka
(žig in podpis)
2. GARANCIJA ZA VRNITEV PREDPLAČILA
-----------------------------------------------------------------
Banka
......................................
......................................
Kraj in datum ........................
Upravičenec
......................................
......................................
Garancija št.: ............
V skladu s pogodbo .............................., z dne,
...................... sklenjene med upravičencem .............
...............................................................
in ............................................................
(naziv prodajalca oziroma izvajalca) za .......................
...............................................................
(predmet pogodbe) v vrednosti .......................... SIT, je
uporabnik dolžan plačati po pogodbi ...... % avans od skupne
pogodbene vrednosti, to je ......................... SIT, proti
predložitvi avansne garancije, s katero banka garantira vračilo
avansa v celoti ali delno, če prodajalec (izvajalec) ne izpolni
pravilno ali pravočasno svoje pogodbene obveznosti v celoti ali
delno, kot je določeno v pogodbi.
Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno
in nepogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne
glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali
znesek avansa v višini največ ................... SIT, ki
vključuje znesek prejetega predplačila in pripadajočih obresti,
če pogodba ne bo izpolnjena v roku, kvaliteti ali količini,
navedeni v zgoraj citirani pogodbi. V primeru, da je dopustna
delna ali sukcesivna izpolnitev pogodbenih obveznosti, se
vrednost avansa, ki ga mora vrniti prejemnik avansa, sorazmerno
zmanjša.
Ta garancija velja najkasneje do .............. in se avtomatično
zmanjšuje za odgovarjajoči znesek opravljenih dobav (storitev),
če so le-te dopustne. Po poteku navedenega skrajnega roka
garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne
glede na to, ali je garancija vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka
(žig in podpis)
3. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
-----------------------------------------------------------------
naziv banke
kraj in datum
upravičenec
Garancija št...............
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum…),
sklenjene med naročnikom .....................................
.............................................. in ............
..............................................................
(naziv izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo).................
..........(predmet pogodbe) v vrednosti .................., je
prodajalec (izvajalec) dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti
naslednje storitve):
1..................................
2..................................
3..................................
v skupni vrednosti .................. SIT, z besedo .........
..................
v roku (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni
v citirani pogodbi.
Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno
in brezpogojno obvezujemo, da bo prodajalec (izvajalec) svojo
pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in
rokih, v nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv
plačali................... SIT, če blago (storitev) ne bo
izročeno v roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj
citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne
izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena
storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Ta garancija velja najkasneje do............................ Po
poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka
(žig, podpis)
4. GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
-----------------------------------------------------------------
naziv banke
kraj in datum
upravičenec
Garancija št...............
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum…),
sklenjene med naročnikom .......................................
................................................................
in .............................................................
(naziv izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) ..................
................................................................
(predmet pogodbe) v vrednosti ...................., je prodajalec
(izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku
servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele,
skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo
na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor
naročnika garancije izplačali znesek .................... SIT, če
prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko
velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz
naslova garancijske obveznosti.
Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega
(jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar
pa najkasneje do............................ Po poteku tega roka
garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne
glede na to, ali je garancija vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka
(žig in podpis)
Obrazložitev
Zakon o javnih naročilih v 77. členu pooblašča ministra,
pristojnega za finance, da lahko natančneje predpiše ureditev
posameznih vprašanj v postopkih za oddajo javnih naročil. Po 1.
členu odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije mora naročnik v razpisni dokumentaciji določiti
vrste garancij in predložiti njihove obrazce, s katerimi
ponudniki zavarujejo svoje obveznosti za izpolnitev posameznih
faz v postopku izvajanja javnega naročila.
Iz prakse je poznano, da so najzanesljivejše sredstvo zavarovanja
bančne garancije. V zakonu so predvidene najmanj štiri različne
bančne garancije, pri čemer pa je garancija za vračilo
predplačila za proračunske uporabnike izjema, ker se lahko
uporablja le v pimerih, ki so določeni v navodilu o izvrševanju
proračuna (Uradni list RS, št. 13/96). Za ostale naročnike ni
omejitev.
Po informacijah Nove Ljubljanske banke in SKB Banke lahko dobijo
bančno garancijo pravne osebe, samostojni podjetniki in obrtniki.
Provizija je različna, največkrat je odvisna od bonitete
naročnika garancije in od dejstva, ali je naročnik garancije
bančni komitent. Z Banko Slovenije je tudi dogovorjeno, da mora
naročnik preveriti obvezno pri njih boniteto tuje banke, pri
čemer pa šteje, da mora bit rating banke po IBCE najmanj AA-.
Trenutne provizje za izdane garancije so pri Novi Ljubljanski
banki naslednje:
0,3-0,6% od vrednosti garantiranega zneska za garancijo za
resnost ponudbe in
0,45-0,85% od vrednosti garantiranega zneska za dobro izvedbo
posla, za vračilo predplačila in garancije za odpravo napak v
garancijskem roku. Višina provizij ostalih bank je podobna.
Provizija za najboljše komitente banke je lahko tudi za plovico
nižja. Predložitev bančne garancije za resnost ponudbe je
izločilni pogoj, ker nepredložitev garancije, ne glede na razlog,
pomeni nepopolnost ponudbe oziroma neizpolnjevanje razpisnih
pogojev. Hkrati pa je nepredložitev garancije tudi opozorilo
naročniku o slabem finančnem stanju ponudnika. Finančno stanje pa
je eno od najpomembnješih meril za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika za izvedbo javnega naročila.
Po uveljavitvi zakona so se pojavljala s strani naročnikov
številna vprašanja glede vsebine bančnih garancij, rokov
veljavnosti itd., kar sedaj razrešuje predlagano navodilo.
Sestavni del navodila so tudi obrazci bančnih garancij, pri čemer
so uporabljeni predlogi Nove LB, SKB Banke in Credit Swiss.
V navodilu pa je za posebne vrste obveznosti, ki izhajajo iz
obveze glavnega ponudnika do svojih podizvajalcev oziroma
dobaviteljev, da jim poravnava nastale zapadle terjatve
pravočasno. V sedanji praksi se dogaja, da glavni izvajalec ne
plačuje svojim podizvjalcem tudi po več mesecev ali celo leto.
Le-ti se obračajo na naročnika zaradi plačila, lahko prenehajo s
svojim delom, pri čemer ima največjo škodo prav sam naročnik, ne
glede na to, da redno izvršuje plačilo glavnemu izvajalcu. Zaradi
tega je sedaj predlagano, da mora glavni izvjalec izročiti po
podpisu pogodbe naročniku dve bianco menici s pooblastilom za
izpolnitev in njihovo uporabo. Naročnik bo izpolnil menico v
primeru zahtevkov podizvajalcev za plačilo. Neuporabljene menice
vrne naročnik izvajalcu po dokončanju posla. Seveda je treba
predpostavljati, da odgovorni delavci naročnikov poznajo pravila
poslovanja z bančnimi garancijami in menicami, tako po slovenskem
kot po tujem pravu.
Z izdajo predlaganega navodila bo zapolnjena precejšnja praznina
pri operacionalizaciji zakona o javnih naročilih, hkrati pa bo
določilo o menicah posredno vplivalo na finančno disciplino.